Заказчик и подрядчик: кто кому должен?

Picture of Адвокатское бюро «Гестион»
Адвокатское бюро «Гестион»
Юридические и адвокатские услуги в Санкт-Петербурге и Москве

Дело № А13-1937/2020
Арбитражный суд Вологодской области, Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд

Общество с ограниченной ответственностью (далее – подрядчик, истец), чьи интересы представлял адвокат АБ СПб «Гестион», обратилось в арбитражный суд с иском к акционерному обществу (далее – заказчик, ответчик) о взыскании задолженности по договору подряда. Одновременно заказчик подал встречный иск на ту же сумму о взыскании с подрядчика неустойки за нарушение сроков выполнения работ.

По заключенному между сторонами договору, подрядчик обязался по заданию заказчика выполнить работы на объекте заказчика.

Работы были выполнены подрядчиком и приняты заказчиком. Акты приемки выполненных работ заказчик подписал без замечаний и возражений, однако оплату в установленный срок не произвел.

Документально подтвержденная задолженность заказчика перед подрядчиком на момент рассмотрения дела составила 18 957 383,28 рублей. Суд согласился с тем, что данная сумма подлежит взысканию с ответчика.

В то же время, заказчик, не оспаривая указанный размер задолженности, выдвинул встречные требования к подрядчику, вызванные нарушением последним сроков выполнения работ. Сумма неустойки, начисленная заказчиком согласно договору, составила 18 957 383,27 рублей. 

Подрядчик не стал оспаривать арифметическую правильность рассчитанной заказчиком неустойки, однако заявил требование о ее снижении, поскольку она носила явно завышенный и чрезмерный характер.

Статья 333 Гражданского кодекса РФ позволяет суду уменьшить подлежащую уплате неустойку, если она явно несоразмерна последствиямнарушения обязательства.

В этой связи суд указал, что размер согласованной сторонами в договоре и заявленной к взысканию неустойки (0,5% от суммы невыполненного в срок обязательства за каждый день просрочки) является высоким, и что предъявленная к взысканию сумма штрафных санкций не соответствует принципу компенсационного характера санкций в гражданском праве, несоразмерна последствиям нарушения обязательства, приводит к накоплению экономически необоснованной прибыли.

Суд определяет, насколько неустойка может быть уменьшена, по внутреннему убеждению, основанному на всестороннем изучении материалов дела и позиций сторон спора. В данном случае, с учетом положений статьи 333 ГК РФ в смысле, придаваемом данной норме правоприменительной практикой, суд счел возможным снизить размер неустойки за нарушение сроков выполнения работ до 3 000 000 рублей.

Поскольку первоначальный иск был удовлетворен полностью, а встречный – лишь частично, суд первой инстанции осуществил зачет соответствующих сумм, в результате чего взысканию в пользу истца подлежит сумма 15 957 383,28 рублей.

Позднее ответчик направил апелляционную жалобу на первоначальное решение суда по данному делу, изложив в ней довод о фактическом прекращении обязательства  ответчика по оплате работ ввиду отсутствия у истца возражений по поводу имевшего места нарушения срока выполнения работ и согласованного в этой связи  сторонами снижения стоимости работ. Суд апелляционной инстанции данный довод отклонил и оставил решение суда первой инстанции без изменений.

Учитывая вышеизложенное, суды первой и апелляционной инстанций решили:

  1. взыскать с ответчика в пользу истца 15 957 383 рубля 28 копеек;
  2. в удовлетворении требований ответчика о взыскании с истца 15 957 383 рублей 27 копеек отказать.

Таким образом, истцу с помощью адвоката АБ СПб «Гестион» удалось добиться существенного снижения размера неустойки, требуемой ответчиком по встречному иску, тем самым взыскав с ответчика наибольшую часть причитающейся задолженности.

Интересы истца в указанном деле успешно представлял адвокат Антон Сергеевич Гришко.

Оцените эту страницу!
[Всего: 3 Средний: 5]

Смотрите также:

Собственнику недвижимого имущества удалось снизить взыскиваемую комитетом имущественных отношений спб плату за пользование землей

Собственнику недвижимого имущества удалось снизить взыскиваемую комитетом имущественных отношений СПб плату за пользование землей

Суть Комитетом имущественных отношений Санкт-Петербурга предъявлено требование о взыскании с клиента Гестион стоимости платы за пользование земельным участком за период,

Подробнее ➔
Оставление в силе решения суда об отказе во взыскании с клиента Гестиона неосвоенного аванса за работы по билетной системе

Оставление в силе решения суда об отказе во взыскании с клиента Гестиона неосвоенного аванса за работы по билетной системе

Суть С клиента Гестион попытались взыскать сумму якобы неосвоенного аванса по договору на выполнение работ. Решение суда первой инстанции вынесено

Подробнее ➔
Клиенту гестион удалось доказать отсутствие оснований для обращения взыскания с него долга банкрота

Клиенту Гестион удалось доказать отсутствие оснований для обращения взыскания с него долга банкрота

Суть В архивное дело о банкротстве юридического лица было подано заявление взыскателя об изменении способа исполнения определения о возмещении расходов.

Подробнее ➔

Поделиться

VK
Skype
WhatsApp
Telegram
Email
Print

Остались вопросы по услугам?

Отправьте свои контактные данные. Менеджеры свяжутся с вами при первой возможности и проконсультируют об услугах, которые могут быть полезными в Вашей, возможно, уникальной ситуации. Мы очень внимательно относимся к каждому клиенту и приложим все усилия, чтобы решить проблему. Также Вы можете позвонить на бесплатную линию по номеру 8-800-555-83-25 и задать интересующий вопрос.

Не обязательно

Получайте регулярную рассылку публикаций и новостей от компании «Гестион»

Отправляя эту форму, вы даёте своё согласие на обработку персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности

Рейтинги и достижения

Рейтинг RAEX Гестион
Право ру рейтинг Гестион
Коммерсант рейтинг Гестион
Деловой Петербург рейтинг
White square journal рейтинг Гестион
BUHRaiting Гестион
Прокрутить вверх

Заказать обратный звонок

Специалист ответит в рабочее время:
ПН-ЧТ: 10:00 - 19:00
ПТ: 10:00 - 18:00

Также Вы можете позвонить на бесплатную линию по номеру 8-800-555-83-25 и задать интересующий вопрос.